NordicTrack Ultra 1

INITIAL DEPOSIT Terms and Conditions

for ULTRA 1 PURCHASE

PLEASE READ THESE DEPOSIT TERMS AND CONDITIONS (THE “TERMS”) CAREFULLY AS THEY DESCRIBE YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS WITH RESPECT TO YOUR DEPOSIT FOR THE PURCHASE OF THE NORDICTRACK ULTRA 1 TREADMILL (THE “EQUIPMENT”). YOUR SUBMISSION OF A DEPOSIT CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS.

IMPORTANT NOTICES

TWO-STEP PURCHASE PROCESS: THESE TERMS GOVERN THE INITIAL DEPOSIT PHASE OF YOUR EQUIPMENT PURCHASE. AN EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT WITH ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS WILL BE PROVIDED PRIOR TO FINAL PAYMENT TO COMPLETE YOUR EQUPIMENT PURCHASE (YOU MAY REQUEST A REFUND AT ANY POINT BEFORE FINAL PAYMENT, AS DESCRIBED IN THESE TERMS);
ESTIMATED SHIPPING DATE: THE EXPECTED SHIPPING DATE FOR THE EQUIPMENT IS SIX (6) MONTHS FROM THE DATE WE RECEIVE YOUR DOWN PAYMENT DEPOSIT (AS DEFINED BELOW);
BUSINESS PURCHASERS: IF YOU ARE A BUSINESS ENTITY MAKING A PURCHASE, ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS AND PRICING MAY APPLY, AS DESCRIBED BELOW; AND
BINDING ARBITRATION: THESE TERMS REQUIRE THE RESOLUTION OF DISPUTES THROUGH FINAL AND BINDING ARBITRATION ON AN INDIVIDUAL BASIS ONLY. CASE CONSOLIDATIONS AND CLASS-ACTIONS ARE NOT PERMITTED.

Eligibility Requirements: By submitting a deposit, you represent and warrant that you: (a) accept these Terms in their entirety; (b) are at least 18 years of age; (c) are not prohibited from accessing or using this website or any of this website’s contents, goods, or services by any applicable law, rule, regulation, and (d) have the authority to enter into these Terms and the subsequent equipment purchase agreement. We are currently accepting orders with a shipping address only in Canada, France, Germany, Ireland, Italy, Spain, the United Kingdom, and Australia and will update these Terms as more countries become available.
Applicability of Terms: These Terms constitute a binding agreement between you and iFIT Inc. (referred to herein as either “Company,” “we,” “us,” or “our”) and govern your initial deposit for the purchase of the Equipment and related services through Ultra1.com (together with all international versions of the same, the “Site”). Your submission of a deposit constitutes acceptance of these Terms. The complete terms and conditions governing the purchase of the Equipment (the “Equipment Purchase Agreement”) will be provided with the final invoice. Your review and acceptance of the Equipment Purchase Agreement will be required to finalize the purchase. The Equipment Purchase Agreement will contain additional provisions regarding payment, delivery, warranties, liability, and other material terms not fully addressed in these Terms.
Online Orders: We reserve the right to accept or reject any order in our own discretion. We will only accept or reject an order in its entirety. Should we elect to accept your offer to make a deposit to purchase the Equipment, you will receive a confirming email at the email address that you provide at such time. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right to cancel any order once accepted by us (as evidenced by a confirming email) at any time in our sole discretion.
Payment Terms: The price for the Equipment and related services are as displayed at the time of your transaction. In addition to the stated price, you are responsible for any applicable sales, use, excise, and similar taxes. Payment may only be made with a valid credit, debit card, or use of a bona-fide electronic payment provider (e.g., PayPal). By using any such card or payment provider, you are hereby representing and warranting your full right and authority to make such purchase in the manner elected without violating any applicable law, rule, or regulation.
1. If you are a consumer and not a business entity, to purchase the Equipment, you agree to pay a down deposit of US$5,000.00 (the “Down Payment Deposit”). The Down Payment Deposit is refundable under conditions specified in Section 5.
2. If you are a business entity, you agree to pay a deposit in the amount specified in the order form to initiate your Equipment purchase.
Shipping & Return Information: Our standard shipping and return policies, which vary by jurisdiction based on shipping destination, will govern all Equipment shipments and returns following final purchase. These policies include shipping methods, costs, timeframes, return eligibility, procedures, and associated fees. You will be provided with the applicable shipping and return policies in the Equipment Purchase Agreement and/or via communication from our sales team prior to final purchase. The versions of these policies in effect at the time of your final payment will apply to your purchase.
Refunds:
1. EXPECTED SHIPPING DATE: THE EXPECTED SHIPPING DATE FOR THE EQUIPMENT IS SIX (6) MONTHS FROM THE DATE WE RECEIVE YOUR DOWN PAYMENT DEPOSIT. THIS TIMELINE WILL BE CONFIRMED OR UPDATED WHEN WE SEND YOUR FINAL INVOICE AND EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT.
2. CANCELLATION RIGHTS: YOU HAVE THE RIGHT TO CANCEL YOUR ORDER AND RECEIVE A FULL REFUND OF YOUR DOWN PAYMENT DEPOSIT AT ANY TIME PRIOR TO ACCEPTING THE EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT. TO CANCEL AND RECEIVE A REFUND, PLEASE CONTACT US AT 877-598-4669. PLEASE ALLOW APPROXIMATELY 60-90 DAYS FOR REFUND PROCESSING.
3. DELAY NOTIFICATIONS: IF WE DETERMINE THAT THE DATE OF SHIPPING WILL EXTEND BEYOND THE EXPECTED SIX (6) MONTH PERIOD, WE WILL NOTIFY YOU OF THE DELAY WHEN SENDING THE FINAL INVOICE AND EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT. THE DELAY NOTIFICATION WILL INCLUDE A REVISED SHIPPING DATE AND YOUR RIGHT TO EITHER (I) CANCEL YOUR ORDER FOR A FULL REFUND OF YOUR DOWN PAYMENT DEPOSIT OR (II) ACCEPT THE NEW SHIPPING DATE BY PROCEEDING WITH THE EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT.
4. NO EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT: IF YOU DO NOT ACCEPT THE EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT WITHIN THIRTY (30) DAYS OF RECEIVING IT (INCLUDING AS INCLUDED IN ANY DELAY NOTIFICATION), YOUR ORDER WILL BE AUTOMATICALLY CANCELLED AND YOUR DOWN PAYMENT DEPOSIT WILL BE REFUNDED.
5. BUSINESS PURCHASES: BUSINESS ENTITY DEPOSITS ARE SUBJECT TO REFUND TERMS AS SPECIFIED IN THE ORDER FORM AND SUBSEQUENT EQUIPMENT PURCHASE AGREEMENT.
Purchaser Assumption & Responsibilities:
1. Purchaser Assumption: You acknowledge that the use of fitness and gym equipment, including the Equipment, involves inherent risks of personal injury. You voluntarily assume all risks and dangers associated with the use of the Equipment, whether described in these Terms, known or unknown, inherent or otherwise.
2. Purchaser Responsibilities: You agree to use the Equipment only for its intended purpose, in accordance with any instructions or guidelines provided by us. You shall be responsible for proper maintenance of the Equipment, including but not limited to regular cleaning and inspection for wear and tear.
Representations & Warranties; Disclaimers; Limitations on Liability:
1. Your Representations & Warranties. By making a Down Payment Deposit and purchasing the Equipment, you, whether an individual or business entity, represent and warrant to us as follows:
  1. You have the full legal right, power, and authority to enter into this transaction and perform its obligation hereunder without violating (A) these Terms, (B) any applicable law, rule, or regulation, or (C) any agreement with, or rights of, any third party.
  2. You will (A) use the Equipment and related services provided under this Agreement only as expressly authorized, (B) comply with all applicable laws, rules, and regulations in connection with the use of the Equipment, and (C) not use the Equipment in any manner that would violate any third-party rights.
  3. You are purchasing the Equipment (A) if an individual, solely for personal use or (B) if a business entity, solely for business purposes. In no event shall you purchase the Equipment for resale or export.
  4. All information you provide in connection with the purchase of the Equipment is true, accurate, and complete.
  5. You have sufficient funds to pay the full purchase price for the Equipment and to perform all obligations under these Terms.
2. Company’s Limited Warranties: The applicable warranties for the Equipment you are purchasing will be those in effect at the time of final purchase. These warranties are subject to change and will be made available for your review prior to your acceptance of the Equipment Purchase Agreement.
Privacy Policy and Website Terms of Use: Please review our Privacy Policy and Website Terms of Use, which can be found by clicking the respective footer link on the Site. The Privacy Policy governs our processing of all personal information that we may collect from any person using our Site. The Website Terms of Use governs your use of our Site in general.
Third Party Beneficiaries: These Terms are for your and our sole benefit and nothing herein, express or implied, is intended to or shall confer upon any other person or entity any legal or equitable right, benefit, or remedy of any nature whatsoever under or by reason of these Terms.
Force Majeure: Company shall not be held responsible for delays or non-performance caused by activities or factors beyond its reasonable control, including without limitation, war, weather, strikes, floods, lockouts, fires, acts of God, terrorism, and/or delivery, vendor, supplier, or other third-party delays, non-performance, or failures of any kind.
Assignment: Company may assign or otherwise transfer any or all of its rights or obligations hereunder, in whole or in part, to any third party in its sole discretion. You may not assign any of your rights or delegate any of your duties hereunder at any time without our prior written consent in each instance, and any attempt to do so shall be null and void.
Partial Invalidity: If any part or portion of these Terms is deemed to be invalid, illegal, or unenforceable, the remaining provisions shall continue in full force and effect.
Dispute Resolution and Arbitration: PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY. IT AFFECTS YOUR RIGHTS AND IMPACTS THE WAY YOU AND WE BRING CLAIMS AGAINST EACH OTHER AND HOW THOSE CLAIMS ARE DECIDED.
1. Agreement to Arbitrate: Subject to subsection (b) below you and we agree that any and all disputes, claims, or controversies arising out of or relating in any way to these Terms, the Equipment, or the Site shall be subject to final and binding arbitration, and not subject to any class, representative, or consolidated action or proceeding (the “Agreement to Arbitrate”). You understand and agree that other rights that you would have if you went to court may be unavailable or limited in arbitration. The arbitration will be administered by the American Arbitration Association (“AAA”) under its rules and procedures, including the AAA’s Consumer Arbitration Rules, the AAA’s Commercial Arbitration Rules, and the AAA’s International Centre for Dispute Resolution Rules (as applicable), as modified by this Agreement to Arbitrate. Absent mutual written agreement of the parties, the AAA shall decide which AAA rules to apply in arbitration.
  1. Scope of Agreement to Arbitrate: The Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq) (the “FAA”) and federal arbitration law govern the interpretation and enforcement of this Agreement to Arbitrate and, to the extent not inconsistent with the FAA, the law of the State of Utah, without regard to conflicts-of-laws principles, govern the interpretation and enforcement of this Agreement to Arbitrate. This Agreement to Arbitrate is intended to be broadly interpreted and includes any dispute, claim, or controversy between you and us regarding any aspect of your relationship with us or any conduct or failure to act on our part, including claims based on breach of contract, tort (for example, a negligence or product liability claim), violation of law or any claims based on any other theory, and including those based on events that occurred prior to the date of this Agreement to Arbitrate. All challenges to the interpretation or enforceability of any provision of this Agreement to Arbitrate, including questions of arbitrability, shall be brought before the arbitrator, and the arbitrator shall rule on all questions regarding the interpretation, enforceability, violation, invalidity, non-enforcement, termination, or the unconscionability of this Agreement to Arbitrate or the Terms. The arbitrator may award monetary relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief sought by that party’s individual claim(s). Any award of the arbitrator(s) will be final and binding on each of the parties and may be entered as a judgment in any court of competent jurisdiction.
  2. No Class Actions: You and the Company agree that each of us may bring claims against the other only on an individual basis and not as a plaintiff or class member in any purported class, representative, or private attorney general action or proceeding. Unless both you and the Company agree otherwise, the arbitrator may not consolidate or join more than one person’s or party’s claims, and may not otherwise preside over any form of a consolidated, representative, class, or private attorney general action or proceeding.
  3. Arbitrator Fees: Payment of all fees for filing, administration, and arbitrator fees will be governed by AAA’s then-current rules, unless otherwise stated in this Agreement to Arbitrate. Each party shall bear its own attorneys’ fees, costs, and expenses incurred in connection with the arbitration proceeding, regardless of the outcome of the arbitration. The AAA Rules are available at adr.org or by calling the AAA at 1-800-778-7879
  4. Limitations Period: ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF USE OR THE IFIT SITE MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES; OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.
2. Small-Claims Option: Notwithstanding the foregoing subsection (a), you may elect to pursue a breach of warranty claim in small-claims court rather than submit to binding arbitration, but only if you provide us with written notice of your desire to do so within ninety (90) days of your purchase transaction. Any small-claims court proceeding initiated hereunder will be limited solely to your individual dispute; i.e., you are not permitted to file, or participate in, a class action suit or consolidated claim in small-claims court with respect to these Terms, the Equipment, or the Site.
3. Governing Law and Choice of Venue: If, for any reason, a Court or arbitrator rules that a dispute is not subject to mandatory arbitration, you and we agree that each of us may bring claims against the other only on an individual basis and not as a plaintiff or class member in any purported class, representative, or private attorney general action or proceeding. Any action or proceeding by any party arising out of or related to these Terms, the Equipment, or the Site shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Utah without regard to conflicts of laws principles, and any such action shall be brought exclusively in the courts of the State of Utah, Cache County. The Parties hereby irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of such courts, including without limitation personal jurisdiction and venue in the State of Utah, Cache County.
No Waivers: Our failure to enforce any of our rights hereunder will not constitute a waiver of our right to make such enforcement in the future, subject to applicable law.
Notices: We may provide notices hereunder to you by (i) email, (ii) regular mail, or (iii) posting them on the Site. You shall be responsible for ensuring that you have provided us with your current email and mailing addresses. You can contact us at any time by email at support@ifit.com or by personal delivery, overnight courier, or registered or certified mail to iFIT Inc. located at 1500 South 1000 West, Logan, UT 84321.
Entire Agreement: These Terms, along with the confirmation email referenced in Section (2) above, any instructions that we provide you with relating to the Equipment, our Site’s ‘Terms of Use’ and ‘Privacy Policy,’ and subsequent Equipment Purchase Agreement to be provided upon final invoice (collectively, the “Agreement Documents”) shall govern the parties’ rights and obligations regarding the Equipment purchase. Upon execution of the Equipment Purchase Agreement, all Agreement Documents shall be deemed integrated and constitute the complete and final agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. In the event of any conflict or inconsistency among the Agreement Documents: (a) the Equipment Purchase Agreement shall take precedence over these Terms, except for provisions relating to deposit amount, payment terms, and refund conditions; (b) both the Equipment Purchase Agreement and these Terms shall take precedence over any confirmation emails or equipment instructions; and (c) terms specific to the Equipment purchase shall take precedence over general Terms of Use and Privacy Policy provisions.

DÉPÔT INITIAL Conditions d'achat

de l'ULTRA 1

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES CONDITIONS DE DÉPÔT (LES "CONDITIONS"), CAR ELLES DÉCRIVENT VOS DROITS ET OBLIGATIONS EN CE QUI CONCERNE VOTRE DÉPÔT POUR L'ACHAT DU TAPIS ROULANT NORDICTRACK ULTRA 1 (L'"ÉQUIPEMENT"). LA REMISE D'UN DÉPÔT CONSTITUE L'ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS.

AVIS IMPORTANTS

PROCESSUS D'ACHAT EN DEUX ÉTAPES : LES PRÉSENTES CONDITIONS RÉGISSENT LA PHASE DE DÉPÔT INITIAL DE VOTRE ACHAT D'ÉQUIPEMENT. UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉQUIPEMENT ASSORTI DE CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES SERA FOURNI AVANT LE PAIEMENT FINAL POUR FINALISER L'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT (VOUS POUVEZ DEMANDER UN REMBOURSEMENT À TOUT MOMENT AVANT LE PAIEMENT FINAL, COMME DÉCRIT DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS) ;
DATE D'EXPÉDITION PRÉVUE : LA DATE D'EXPÉDITION PRÉVUE POUR L'ÉQUIPEMENT EST DE SIX (6) MOIS À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION DE L'ACOMPTE (TEL QUE DÉFINI CI-DESSOUS) ;
ACHETEURS PROFESSIONNELS : SI VOUS ÊTES UNE ENTITÉ COMMERCIALE EFFECTUANT UN ACHAT, DES CONDITIONS ET DES PRIX SUPPLÉMENTAIRES OU DIFFÉRENTS PEUVENT S'APPLIQUER, COMME DÉCRIT CI-DESSOUS ; ET
ARBITRAGE OBLIGATOIRE : LES PRÉSENTES CONDITIONS EXIGENT LA RÉSOLUTION DES LITIGES PAR UN ARBITRAGE DÉFINITIF ET OBLIGATOIRE SUR UNE BASE INDIVIDUELLE UNIQUEMENT. LES REGROUPEMENTS D'AFFAIRES ET LES RECOURS COLLECTIFS NE SONT PAS AUTORISÉS.

Conditions d'éligibilité En effectuant un dépôt, vous déclarez et garantissez : (a) que vous acceptez les présentes conditions dans leur intégralité ; (b) que vous avez au moins 18 ans ; (c) qu'aucune loi, règle ou réglementation applicable ne vous interdit d'accéder à ce site web ou à son contenu, ses biens ou ses services, ou de les utiliser, et (d) que vous avez le pouvoir de conclure les présentes conditions et le contrat d'achat d'équipement qui en découle. Nous acceptons actuellement les commandes avec une adresse de livraison uniquement au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Australie, et nous mettrons à jour les présentes conditions au fur et à mesure que d'autres pays seront disponibles.
ApplicabilitÉ des conditions: Les présentes conditions constituent un accord contraignant entre vous et iFIT Inc. (ci-après dénommée " la société ", " nous ", " notre " ou " nos ") et régissent votre dépôt initial pour l'achat de l'équipement et des services connexes par le biais d'Ultra1.com (ainsi que toutes les versions internationales de celui-ci, le " site "). La remise d'un dépôt constitue l'acceptation des présentes conditions. Les conditions générales complètes régissant l'achat de l'équipement (le "contrat d'achat d'équipement") seront fournies avec la facture finale. Votre examen et votre acceptation du contrat d'achat d'équipement seront nécessaires pour finaliser l'achat. Le contrat d'achat d'équipement contiendra des dispositions supplémentaires concernant le paiement, la livraison, les garanties, la responsabilité et d'autres conditions matérielles qui ne sont pas entièrement abordées dans les présentes conditions.
Commandes en ligne: Nous nous réservons le droit d'accepter ou de refuser toute commande à notre entière discrétion. Nous n'acceptons ou ne refusons une commande que dans son intégralité. Si nous décidons d'accepter votre offre d'effectuer un dépôt pour acheter l'équipement, vous recevrez un courriel de confirmation à l'adresse électronique que vous aurez fournie à ce moment-là.

Nonobstant ce qui précède, nous nous réservons le droit d'annuler toute commande une fois que nous l'avons acceptée (comme en témoigne un courriel de confirmation) à tout moment et à notre seule discrétion.
Conditions de paiement: Le prix de l'équipement et des services connexes est tel qu'il est affiché au moment de la transaction. En plus du prix indiqué, vous êtes responsable de toutes les taxes de vente, d'utilisation, d'accise et autres taxes similaires applicables. Le paiement ne peut être effectué qu'au moyen d'une carte de crédit ou de débit valide, ou par l'intermédiaire d'un fournisseur de paiement électronique de bonne foi (par exemple, PayPal). En utilisant une telle carte ou un tel fournisseur de paiement, vous déclarez et garantissez par la présente que vous avez le droit et le pouvoir d'effectuer cet achat de la manière choisie sans enfreindre aucune loi, règle ou réglementation applicable.
1. Si vous êtes un consommateur et non une entité commerciale, vous acceptez de verser un acompte de 5 000,00 USD ("l'acompte") pour acheter l'équipement. Le dépôt de garantie est remboursable dans les conditions précisées à l'article 5.
2. Si vous êtes une entreprise, vous acceptez de verser un acompte du montant spécifié dans le formulaire de commande pour initier l'achat de l'équipement.
Informations sur l'expédition et le retour : Nos politiques standard d'expédition et de retour, qui varient selon la juridiction en fonction de la destination de l'expédition, régiront tous les envois d'équipement et les retours après l'achat final. Ces politiques comprennent les méthodes d'expédition, les coûts, les délais, les conditions de retour, les procédures et les frais associés. Les politiques d'expédition et de retour applicables vous seront communiquées dans le contrat d'achat d'équipement et/ou par le biais d'une communication de notre équipe de vente avant l'achat final. Les versions de ces politiques en vigueur au moment de votre paiement final s'appliqueront à votre achat.
Remboursements :
1. DATE D'EXPéDITION PRéVUE : LA DATE D'EXPéDITION PRéVUE POUR L'éQUIPEMENT EST DE SIX (6) MOIS à COMPTER DE LA DATE DE RéCEPTION DE VOTRE ACOMPTE. CE CALENDRIER SERA CONFIRMé OU MIS à JOUR LORSQUE NOUS VOUS ENVERRONS LA FACTURE FINALE ET LE CONTRAT D'ACHAT D'éQUIPEMENT.
2. DROITS D'ANNULATION: VOUS AVEZ LE DROIT D'ANNULER VOTRE COMMANDE ET DE RECEVOIR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE VOTRE ACOMPTE à TOUT MOMENT AVANT D'ACCEPTER LE CONTRAT D'ACHAT D'éQUIPEMENT. POUR ANNULER ET RECEVOIR UN REMBOURSEMENT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 877-598-4669. VEUILLEZ PRéVOIR UN DéLAI D'ENVIRON 60 à 90 JOURS POUR LE TRAITEMENT DU REMBOURSEMENT.
3. NOTIFICATIONS DE RETARD: SI NOUS DéTERMINONS QUE LA DATE D'EXPéDITION SE PROLONGERA AU-DELà DE LA DATE EN CAS DE RETARD DANS L'EXéCUTION DU CONTRAT, NOUS VOUS EN INFORMERONS LORS DE L'ENVOI DE LA FACTURE FINALE ET DU CONTRAT D'ACHAT DE L'éQUIPEMENT. LA NOTIFICATION DE RETARD COMPRENDRA UNE NOUVELLE DATE D'EXPéDITION ET VOTRE DROIT SOIT (I) D'ANNULER VOTRE COMMANDE POUR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE VOTRE ACOMPTE, SOIT (II) D'ACCEPTER LA NOUVELLE DATE D'EXPéDITION EN POURSUIVANT LE CONTRAT D'ACHAT D'éQUIPEMENT.
4. PAS DE CONTRAT D'ACHAT D'ÉQUIPEMENT / PAIEMENT FINAL : SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LE CONTRAT D'ACHAT D'EQUIPEMENT APRES QUE NOUS VOUS L'AYONS FOURNI (Y COMPRIS COMME PREVU DANS TOUTE NOTIFICATION DE RETARD), NOUS ESSAIERONS DE VOUS CONTACTER. SI NOUS NE RECEVONS TOUJOURS PAS VOTRE ACCEPTATION ET VOTRE PAIEMENT FINAL, NOUS ANNULERONS VOTRE COMMANDE ET PROCéDERONS AU REMBOURSEMENT DE VOTRE ACOMPTE.
5. LES ACHATS DES ENTREPRISES : LES DÉPÔTS DES ENTITÉS COMMERCIALES SONT SOUMIS AUX CONDITIONS DE REMBOURSEMENT SPÉCIFIÉES DANS LE RÈGLEMENT SUR LES ACHATS DES ENTREPRISES. LE BON DE COMMANDE ET LE CONTRAT D'ACHAT D'ÉQUIPEMENT QUI EN DÉCOULE.
Hypothèses et responsabilités de l'acheteur :
1. Hypothèse de l'acheteur: Vous reconnaissez que l'utilisation d'équipements d'exercices et de gymnastique, y compris l'équipement, comporte des risques inhérents de dommages corporels. Vous assumez volontairement tous les risques et dangers associés à l'utilisation de l'équipement, qu'ils soient décrits dans les présentes conditions, connus ou inconnus, inhérents ou non.
2. Responsabilités de l'acheteur: Vous acceptez d'utiliser l'équipement uniquement pour l'usage auquel il est destiné, conformément à toutes les instructions ou directives que nous vous fournissons. Vous êtes responsable de l'entretien adéquat de l'équipement, y compris, mais sans s'y limiter, le nettoyage régulier et l'inspection de l'usure.
DÉclarations et garanties ; clauses de non-responsabilitÉ ; limitations de responsabilitÉ:
1. Vos déclarations et garanties. En versant un acompte et en achetant l'équipement, vous, personne physique ou morale, déclarez et garantissez ce qui suit :
  1. Vous avez le droit, le pouvoir et l'autorité de conclure cette transaction et d'exécuter les obligations qui en découlent sans violer (A) les présentes conditions, (B) toute loi, règle ou réglementation applicable, ou (C) tout accord avec un tiers ou tout droit d'un tiers.
  2. Vous vous engagez (A) à n'utiliser l'équipement et les services connexes fournis dans le cadre du présent accord que de la manière expressément autorisée, (B) à respecter l'ensemble des lois, règles et réglementations applicables dans le cadre de l'utilisation de l'équipement et (C) à ne pas utiliser l'équipement d'une manière qui violerait les droits d'un tiers.
  3. Vous achetez l'équipement (A) si vous êtes un particulier, uniquement pour un usage personnel ou (B) si vous êtes une entité commerciale, uniquement à des fins professionnelles. Vous ne pouvez en aucun cas acheter l'équipement pour le revendre ou l'exporter.
  4. Toutes les informations que vous fournissez dans le cadre de l'achat de l'équipement sont véridiques, exactes et complètes.
  5. Vous disposez de fonds suffisants pour payer l'intégralité du prix d'achat de l'équipement et pour vous acquitter de toutes les obligations découlant des présentes conditions.
2. Garanties limitées de la société Les garanties applicables à l'équipement que vous achetez sont celles en vigueur au moment de l'achat final. Ces garanties sont susceptibles d'être modifiées et seront mises à votre disposition pour examen avant que vous n'acceptiez le contrat d'achat d'équipement.
Politique de confidentialité et conditions d'utilisation du site web : Veuillez prendre connaissance de notre politique de confidentialité et des conditions d'utilisation du site web, qui peuvent être consultées en cliquant sur le lien de bas de page correspondant sur le site. La politique de confidentialité régit notre traitement de toutes les informations personnelles que nous pouvons recueillir auprès de toute personne utilisant notre site. Les conditions d'utilisation du site web régissent votre utilisation de notre site en général.
Tiers bénéficiaires : Les présentes conditions s'appliquent à votre seul bénéfice et au nôtre, et aucune disposition, expresse ou implicite, n'est destinée à conférer à une autre personne ou entité un droit, un avantage ou un recours juridique ou équitable de quelque nature que ce soit en vertu des présentes conditions ou du fait de celles-ci.
Force majeure : La Société ne sera pas tenue responsable des retards ou des défauts d'exécution causés par des activités ou des facteurs échappant à son contrôle raisonnable, y compris, mais sans s'y limiter, la guerre, les intempéries, les grèves, les inondations, les lock-out, les incendies, les catastrophes naturelles, le terrorisme et/ou les retards, les défauts d'exécution ou les défaillances de toute nature des livraisons, des vendeurs, des fournisseurs ou d'autres tierces parties.
Cession : La Société peut céder ou transférer d'une autre manière tout ou partie de ses droits ou obligations en vertu des présentes, en tout ou en partie, à un tiers, à sa seule discrétion. Vous ne pouvez céder aucun de vos droits ni déléguer aucune de vos obligations en vertu des présentes sans notre consentement écrit préalable dans chaque cas, et toute tentative en ce sens sera nulle et non avenue.
Invalidité partielle : Si une partie ou une partie des présentes conditions est jugée invalide, illégale ou inapplicable, les autres dispositions resteront pleinement en vigueur.
Résolution des litiges et arbitrage : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION. IL A UNE INCIDENCE SUR VOS DROITS ET SUR LA MANIÈRE DONT VOUS ET NOUS INTRODUISONS DES RÉCLAMATIONS L'UN CONTRE L'AUTRE ET DONT CES RÉCLAMATIONS SONT TRANCHÉES.
1. Accord d'arbitrage : Sous réserve du paragraphe (b) ci-dessous, vous et nous convenons que tous les litiges, réclamations ou controverses découlant des présentes conditions, de l'équipement ou du site, ou s'y rapportant de quelque manière que ce soit, seront soumis à un arbitrage définitif et contraignant et ne feront pas l'objet d'une action ou d'une procédure collective, représentative ou consolidée (l'"accord d'arbitrage"). Vous comprenez et acceptez que d'autres droits que vous auriez si vous vous adressiez à un tribunal peuvent être indisponibles ou limités dans le cadre de l'arbitrage.
  L'arbitrage sera administré par l'American Arbitration Association ("AAA") conformément à ses règles et procédures, y compris les Consumer Arbitration Rules de l'AAA, les Commercial Arbitration Rules de l'AAA et les International Centre for Dispute Resolution Rules de l'AAA (le cas échéant), telles que modifiées par la présente convention d'arbitrage. En l'absence d'accord écrit entre les parties, l'AAA décide des règles de l'AAA à appliquer dans le cadre de l'arbitrage.
  1. Champ d'application de la convention d'arbitrage: La loi fédérale sur l'arbitrage (9 U.S.C. § 1 et seq) (la "FAA") et la loi fédérale sur l'arbitrage régissent l'interprétation et l'application de la présente convention d'arbitrage et, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec la FAA, la loi de l'état de l'Utah, sans tenir compte des principes de conflit de lois, régit l'interprétation et l'application de la présente convention d'arbitrage. La présente convention d'arbitrage est destinée à être interprétée au sens large et inclut tout litige, réclamation ou controverse entre vous et nous concernant tout aspect de votre relation avec nous ou tout comportement ou défaut d'action de notre part, y compris les réclamations fondées sur une rupture de contrat, un délit civil (par exemple, une réclamation pour négligence ou responsabilité du fait des produits), une violation de la loi ou toute réclamation fondée sur toute autre théorie, et y compris celles fondées sur des événements survenus avant la date de la présente convention d'arbitrage. Toutes les contestations relatives à l'interprétation ou à l'applicabilité d'une disposition de la présente convention d'arbitrage, y compris les questions d'arbitrabilité, sont portées devant l'arbitre, qui statue sur toutes les questions relatives à l'interprétation, à l'applicabilité, à la violation, à l'invalidité, à la non-exécution, à la résiliation ou au caractère inadmissible de la présente convention d'arbitrage ou des conditions d'utilisation. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie individuelle qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation demandée par cette partie dans le cadre de sa (ses) plainte(s) individuelle(s). Toute décision de l'arbitre ou des arbitres sera définitive et contraignante pour chacune des parties et pourra faire l'objet d'un jugement dans tout tribunal compétent.
  2. Pas de recours collectif: Vous et l'Entreprise convenez que chacun d'entre nous peut déposer des réclamations contre l'autre uniquement sur une base individuelle et non en tant que plaignant ou membre d'une classe dans le cadre d'une action ou d'une procédure prétendument collective, représentative ou d'avocat général privé. Sauf accord contraire entre vous et la Société, l'arbitre ne peut consolider ou joindre les réclamations de plus d'une personne ou partie, et ne peut présider à aucune forme d'action ou de procédure consolidée, représentative, collective ou d'avocat général privé.
  3. Honoraires de l'arbitre: Le paiement de tous les frais de dépôt, d'administration et d'arbitrage sera régi par les règles de l'AAA alors en vigueur, sauf indication contraire dans la présente convention d'arbitrage. Chaque partie supporte ses propres frais d'avocat, coûts et dépenses encourus dans le cadre de la procédure d'arbitrage, quelle que soit l'issue de l'arbitrage. Les règles de l'AAA sont disponibles sur le site adr.org ou en appelant l'AAA au 1-800-778-7879.
  4. Délai de prescription TOUTE CAUSE D'ACTION OU DE RÉCLAMATION QUE VOUS POURRIEZ AVOIR DÉCOULANT DE CES CONDITIONS D'UTILISATION OU DU SITE IFIT, OU S'Y RAPPORTANT, DOIT êTRE INTRODUITE DANS UN DÉLAI D'UN (1) AN APRÈS LA SURVENANCE DE LA CAUSE D'ACTION ; DANS LE CAS CONTRAIRE, CETTE CAUSE D'ACTION OU CETTE RÉCLAMATION EST DÉFINITIVEMENT PRESCRITE.
2. Option pour les petites créances : Nonobstant le paragraphe (a) qui précède, vous pouvez choisir de poursuivre une réclamation pour violation de la garantie devant un tribunal des petites créances plutôt que de vous soumettre à un arbitrage contraignant, mais uniquement si vous nous informez par écrit de votre souhait de le faire dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant votre transaction d'achat. Toute procédure devant un tribunal des petites créances engagée en vertu des présentes sera limitée uniquement à votre litige individuel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé à déposer ou à participer à un recours collectif ou à une réclamation consolidée devant un tribunal des petites créances en ce qui concerne les présentes conditions, l'équipement ou le site.
3. Droit applicable et élection de lieu : Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal ou un arbitre décide qu'un litige n'est pas soumis à l'arbitrage obligatoire, vous et nous convenons que chacun d'entre nous peut introduire des réclamations contre l'autre uniquement sur une base individuelle et non en tant que plaignant ou membre d'un groupe dans le cadre d'une action ou d'une procédure prétendument collective, représentative ou d'avocat général privé. Toute action ou procédure engagée par une partie et découlant des présentes conditions, de l'équipement ou du site, ou s'y rapportant, est régie et interprétée conformément aux lois de l'état de l'Utah, sans tenir compte des principes de conflit de lois, et toute action de ce type est portée exclusivement devant les tribunaux de l'état de l'Utah, dans le comté de Cache. Les parties se soumettent irrévocablement à la compétence exclusive de ces tribunaux, y compris, mais sans s'y limiter, à la compétence personnelle et à la juridiction de l'état de l'Utah, dans le comté de Cache.
Pas de renonciation : Le fait que nous ne fassions pas valoir nos droits en vertu des présentes ne constitue pas une renonciation à notre droit de faire valoir ces droits à l'avenir, sous réserve de la législation applicable.
Avis: Nous pouvons vous adresser des notifications en vertu des présentes (i) par courrier électronique, (ii) par courrier ordinaire ou (iii) en les publiant sur le site. Il vous incombe de vous assurer que vous nous avez fourni vos adresses électroniques et postales actuelles. Vous pouvez nous contacter à tout moment par courrier électronique à l'adresse support@ifit.com ou par courrier personnel, courrier de nuit ou courrier recommandé ou certifié à iFIT Inc. situé à 1500 South 1000 West, Logan, UT 84321.
Intégralité de l'accord : Les présentes conditions, ainsi que l'e-mail de confirmation mentionné à la section (2) ci-dessus, toutes les instructions que nous vous fournissons concernant l'équipement, les "conditions d'utilisation" et la "politique de confidentialité" de notre site, et l'accord d'achat d'équipement ultérieur à fournir sur la facture finale (collectivement, les "documents de l'accord") régissent les droits et obligations des parties concernant l'achat de l'équipement. Dès la signature du contrat d'achat d'équipement, tous les documents du contrat sont réputés intégrés et constituent l'accord complet et définitif entre les parties en ce qui concerne l'objet du présent contrat. En cas de conflit ou d'incohérence entre les documents de l'accord : (a) le contrat d'achat d'équipement prévaut sur les présentes conditions, à l'exception des dispositions relatives au montant du dépôt, aux modalités de paiement et aux conditions de remboursement ; (b) le contrat d'achat d'équipement et les présentes conditions prévalent tous deux sur le contrat d'achat d'équipement. (c) les conditions spécifiques à l'achat de l'équipement prévalent sur les conditions générales d'utilisation et les dispositions de la politique de protection de la vie privée.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉPÔT INITIAL POUR

L’ACHAT DE L’ULTRA 1

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS DE DÉPÔT (LES « CONDITIONS »), CAR ELLES DÉCRIVENT VOS DROITS ET OBLIGATIONS CONCERNANT VOTRE DÉPÔT POUR L’ACHAT DU TAPIS DE COURSE NORDICTRACK ULTRA 1 (« L’ÉQUIPEMENT »). VOTRE SOUMISSION D’UN DÉPÔT CONSTITUE VOTRE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

AVIS IMPORTANTS

PROCESSUS D'ACHAT EN DEUX ÉTAPES : CES CONDITIONS RÉGISSENT LA PHASE DE DÉPÔT INITIAL DE VOTRE ACHAT D'ÉQUIPEMENT. UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉQUIPEMENT ASSORTI DE CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES SERA FOURNI AVANT LE PAIEMENT FINAL POUR FINALISER L'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT (VOUS POUVEZ DEMANDER UN REMBOURSEMENT À TOUT MOMENT AVANT LE PAIEMENT FINAL, COMME DÉCRIT DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS) ;
DATE D'EXPÉDITION PRÉVUE : LA DATE D'EXPÉDITION PRÉVUE POUR L'ÉQUIPEMENT EST DE SIX (6) MOIS À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION DE L'ACOMPTE (TEL QUE DÉFINI CI-DESSOUS) ;
ACHETEURS PROFESSIONNELS : SI VOUS ÊTES UNE ENTITÉ COMMERCIALE EFFECTUANT UN ACHAT, DES CONDITIONS ET DES PRIX SUPPLÉMENTAIRES OU DIFFÉRENTS PEUVENT S'APPLIQUER, COMME DÉCRIT CI-DESSOUS ; ET
ARBITRAGE OBLIGATOIRE : CES CONDITIONS EXIGENT LA RÉSOLUTION DES LITIGES PAR UN ARBITRAGE DÉFINITIF ET OBLIGATOIRE SUR UNE BASE INDIVIDUELLE UNIQUEMENT. LES REGROUPEMENTS D'AFFAIRES ET LES ACTIONS COLLECTIVES NE SONT PAS AUTORISÉS.

Conditions d'éligibilité En effectuant un dépôt, vous déclarez et garantissez : (a) que vous acceptez les présentes conditions dans leur intégralité ; (b) que vous avez au moins 18 ans ; (c) qu'aucune loi, règle ou réglementation applicable ne vous interdit d'accéder à ce site web ou à son contenu, ses biens ou ses services, ou de les utiliser, et (d) que vous avez le pouvoir de conclure les présentes conditions et le contrat d'achat de l'équipement qui en découle. Nous acceptons actuellement les commandes avec une adresse de livraison uniquement au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et en Australie, et nous mettrons à jour les présentes conditions au fur et à mesure que d'autres pays seront disponibles.
Applicabilité des conditions : Les présentes conditions constituent un accord contraignant entre vous et iFIT Inc. (ci-après dénommée « la Société », « nous », « notre » ou « nos ») et régissent votre dépôt initial pour l'achat de l'équipement et services associés via Ultra1.com (ainsi que toutes les versions internationales de celui-ci, le « Site »). Votre soumission d'un dépôt constitue l'acceptation de ces conditions. Les conditions générales complètes régissant l’achat de l’Équipement (le « Contrat d’Achat de l’Équipement ») vous seront fournies avec la facture finale. Votre examen et acceptation du Contrat d’Achat de l’Équipement seront requis pour finaliser l’achat. Le Contrat d'Achat de l'Équipement contiendra des dispositions supplémentaires concernant le paiement, la livraison, les garanties, la responsabilité et d'autres conditions matérielles qui ne sont pas entièrement abordées dans ces conditions.
Commandes en ligne : Nous nous réservons le droit d'accepter ou de refuser toute commande à notre entière discrétion. Nous n'acceptons ou ne refusons une commande que dans son intégralité. Si nous décidons d'accepter votre offre d'effectuer un dépôt pour acheter l'équipement, vous recevrez un courriel de confirmation à l'adresse électronique que vous aurez fournie à ce moment-là.

Nonobstant ce qui précède, nous nous réservons le droit d'annuler toute commande une fois que nous l'avons acceptée (comme en témoigne un courriel de confirmation) à tout moment et à notre seule discrétion.
Conditions de paiement : Le prix de l'équipement et des services associés est tel qu'il est affiché au moment de la transaction. En plus du prix indiqué, vous êtes responsable de toutes les taxes de vente, d'utilisation, d'accise et autres taxes similaires applicables. Le paiement ne peut être effectué qu'au moyen d'une carte de crédit ou de débit valide, ou par l'intermédiaire d'un fournisseur de paiement électronique de bonne foi (par exemple, PayPal). En utilisant une telle carte ou un tel fournisseur de paiement, vous déclarez et garantissez par la présente que vous avez le droit et le pouvoir d'effectuer cet achat de la manière choisie sans enfreindre aucune loi, règle ou réglementation applicable.
1. Si vous êtes un consommateur et non une entité commerciale, vous acceptez de verser un acompte de 5 000,00 USD (le “Dépôt d’Acompte”) pour acheter l'équipement. Le Dépôt d’Acompte est remboursable dans les conditions précisées à la Section 5.
2. Si vous êtes une entreprise, vous acceptez de verser un acompte du montant spécifié dans le formulaire de commande pour initier l'achat de l'équipement.
Informations sur l'expédition et le retour : Nos politiques standard d'expédition et de retour, qui varient d'une juridiction à l'autre en fonction de la destination de l'expédition, régissent tous les envois d'équipement et les retours après l'achat final. Ces politiques comprennent les méthodes d'expédition, les coûts, les délais, les conditions de retour, les procédures et les frais associés. Les politiques d'expédition et de retour applicables vous seront communiquées dans le Contrat d’Achat de l’Équipement et/ou par le biais d'une communication de notre équipe de vente avant l'achat final. Les versions de ces politiques en vigueur au moment de votre paiement final s'appliqueront à votre achat.
Remboursements :
1. DATE D'EXPÉDITION PRÉVUE : LA DATE D'EXPÉDITION PRÉVUE POUR L'ÉQUIPEMENT EST DE SIX (6) MOIS À COMPTER DE LA DATE DE RÉCEPTION DE VOTRE ACOMPTE. CE CALENDRIER SERA CONFIRMÉ OU MIS À JOUR LORSQUE NOUS VOUS ENVERRONS LA FACTURE FINALE ET LE CONTRAT D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT.
2. DROITS D'ANNULATION: VOUS AVEZ LE DROIT D'ANNULER VOTRE COMMANDE ET DE RECEVOIR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE VOTRE DÉPÔT D’ACOMPTE À TOUT MOMENT AVANT D'ACCEPTER LE CONTRAT D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT. POUR ANNULER ET RECEVOIR UN REMBOURSEMENT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 877-598-4669. VEUILLEZ PRÉVOIR UN DÉLAI D'ENVIRON 60 À 90 JOURS POUR LE TRAITEMENT DU REMBOURSEMENT.
3. NOTIFICATIONS DE RETARD: SI NOUS DÉTERMINONS QUE LA DATE D'EXPÉDITION SE PROLONGERA AU-DELÀ DE LA PÉRIODE PRÉVUE DE SIX (6) MOIS, NOUS VOUS INFORMERONS DU RETARD LORS DE L’ENVOI DE LA FACTURE FINALE ET DU CONTRAT D’ACHAT DE L’ÉQUIPEMENT. LA NOTIFICATION DE RETARD COMPRENDRA UNE NOUVELLE DATE D'EXPÉDITION ET VOTRE DROIT SOIT (I) D'ANNULER VOTRE COMMANDE POUR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE VOTRE DÉPÔT D’ACOMPTE, SOIT (II) D'ACCEPTER LA NOUVELLE DATE D'EXPÉDITION EN POURSUIVANT LE CONTRAT D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT.
4. PAS DE CONTRAT D'ACHAT D'ÉQUIPEMENT / PAIEMENT FINAL : SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LE CONTRAT D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT APRÈS QUE NOUS VOUS L'AYONS FOURNI (Y COMPRIS COMME PRÉVU DANS TOUTE NOTIFICATION DE RETARD), NOUS ESSAIERONS DE VOUS CONTACTER. SI NOUS NE RECEVONS TOUJOURS PAS VOTRE ACCEPTATION ET VOTRE PAIEMENT FINAL, NOUS ANNULERONS VOTRE COMMANDE ET PROCÉDERONS AU REMBOURSEMENT DE VOTRE DÉPÔT D’ACOMPTE.
5. LES ACHATS DES ENTREPRISES : LES DÉPÔTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES SONT SOUMIS AUX CONDITIONS DE REMBOURSEMENT SPÉCIFIÉES DANS LE BON DE COMMANDE ET LE CONTRAT D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT QUI EN DÉCOULE.
Engagements et responsabilités de l’acheteur :
1. Engagements de l'acheteur : Vous reconnaissez que l'utilisation d'équipements de fitness et de gymnastique, y compris l'équipement, comporte des risques inhérents de dommages corporels. Vous assumez volontairement tous les risques et dangers associés à l'utilisation de l'équipement, qu'ils soient décrits dans ces conditions, connus ou inconnus, inhérents ou non.
2. Responsabilités de l'acheteur : Vous acceptez d'utiliser l'équipement uniquement pour l'usage auquel il est destiné, conformément à toutes les instructions ou directives que nous vous fournissons. Vous êtes responsable de l'entretien adéquat de l'équipement, y compris, mais sans s'y limiter, le nettoyage régulier et l'inspection de l'usure.
Déclarations et garanties ; clauses de non-responsabilité ; limitations de responsabilité :
1. Vos déclarations et garanties. En versant un ACOMPTE INITIAL et en achetant l'équipement, vous, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une entreprise, déclarez et garantissez ce qui suit :
  1. Vous avez le droit, le pouvoir et l'autorité de conclure cette transaction et d'exécuter les obligations qui en découlent sans violer (A) ces conditions, (B) toute loi, règle ou réglementation applicable, ou (C) tout accord avec, ou droit d’un tiers.
  2. Vous vous engagez (A) à n'utiliser l'équipement et les services associés fournis dans le cadre du présent accord que de la manière expressément autorisée, (B) à respecter l'ensemble des lois, règles et règlements applicables dans le cadre de l'utilisation de l'équipement et (C) à ne pas utiliser l'équipement d'une manière qui violerait les droits d'un tiers.
  3. Vous achetez l'équipement (A) si vous êtes un particulier, uniquement pour votre usage personnel ou (B) si vous êtes une entreprise, uniquement à des fins professionnelles. Vous ne pouvez en aucun cas acheter l'équipement pour le revendre ou l'exporter.
  4. Toutes les informations que vous fournissez dans le cadre de l'achat de l'équipement sont véridiques, exactes et complètes.
  5. Vous disposez de fonds suffisants pour payer l'intégralité du prix d'achat de l'équipement et pour vous acquitter de toutes les obligations découlant de ces conditions.
2. Garanties limitées de la société : Les garanties applicables à l'équipement que vous achetez sont celles en vigueur au moment de l'achat final. Ces garanties sont susceptibles d'être modifiées et seront mises à votre disposition pour examen avant que vous n'acceptiez le Contrat d'Achat de l'Équipement.
Politique de confidentialité et conditions d'utilisation du site web : Veuillez prendre connaissance de notre politique de confidentialité et des conditions d'utilisation du site web, qui peuvent être consultées en cliquant sur le lien de bas de page correspondant sur le site. La politique de confidentialité régit notre traitement de toutes les informations personnelles que nous pouvons recueillir auprès de toute personne utilisant notre site. Les conditions d'utilisation du site web régissent votre utilisation de notre site en général.
Tiers bénéficiaires : Ces conditions s'appliquent à votre seul bénéfice et au nôtre, et aucune disposition, expresse ou implicite, n'est destinée à conférer à une autre personne ou entité un droit, un avantage ou un recours légal ou équitable de quelque nature que ce soit en vertu des présentes conditions ou du fait de celles-ci.
Force majeure : La Société ne sera pas tenue responsable des retards ou des défauts d'exécution causés par des activités ou des facteurs échappant à son contrôle raisonnable, y compris, mais sans s'y limiter, la guerre, les intempéries, les grèves, les inondations, les lockouts, les incendies, les catastrophes naturelles, le terrorisme et/ou les retards, les défauts d'exécution ou les défaillances de quelque nature que ce soit au niveau des livraisons, des vendeurs, des fournisseurs ou d'autres tierces parties.
Cession : La Société peut céder ou transférer d'une autre manière tout ou une partie de ses droits ou obligations en vertu des présentes, en tout ou en partie, à un tiers, à sa seule discrétion. Vous ne pouvez céder aucun de vos droits ni déléguer aucune de vos obligations en vertu des présentes sans notre consentement écrit préalable dans chaque cas, et toute tentative en ce sens sera nulle et non avenue.
Invalidité partielle : Si une partie ou une partie des présentes conditions est jugée invalide, illégale ou inapplicable, les autres dispositions resteront pleinement en vigueur.
Résolution des litiges et arbitrage : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION. CELA AFFECTE VOS DROITS ET A UN IMPACT SUR LA MANIÈRE DONT VOUS ET NOUS ENGAGEONS DES RÉCLAMATIONS L’UN CONTRE L’AUTRE AINSI QUE SUR LA MANIÈRE DONT CES RÉCLAMATIONS SONT TRANCHÉES.
1. Accord d'arbitrage : Sous réserve du paragraphe (b) ci-dessous, vous et nous convenons que tous les litiges, réclamations ou controverses découlant des présentes conditions, de l'équipement ou du site, ou s'y rapportant de quelque manière que ce soit, seront soumis à un arbitrage définitif et contraignant et ne feront pas l'objet d'une action ou d'une procédure collective, représentative ou consolidée (« l'Accord d’Arbitrage »). Vous comprenez et acceptez que certains droits dont vous disposeriez devant un tribunal puissent être indisponibles ou limités dans le cadre de l’arbitrage. L’arbitrage sera administré par l’American Arbitration Association (« AAA ») conformément à ses règles et procédures, y compris ses Règles d’Arbitrage pour les Consommateurs, ses Règles d’Arbitrage Commerciales et les Règles du Centre International de Règlement des Différends de l’AAA (selon le cas), telles que modifiées par le présent Accord d’Arbitrage. En l'absence d'accord écrit entre les parties, l'AAA décidera des règles de l'AAA à appliquer dans le cadre de l'arbitrage.
  1. Champ d'application de la convention d'arbitrage : La loi fédérale sur l'arbitrage (9 U.S.C. § 1 et suiv.) (la « FAA ») et la loi fédérale sur l'arbitrage régissent l'interprétation et l'application de la présente convention d'arbitrage et, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec la FAA, la loi de l'État de l'Utah, sans tenir compte des principes de conflit de lois, régit l'interprétation et l'application de la présente convention d'arbitrage. La présente convention d'arbitrage est destinée à être interprétée au sens large et inclut tout litige, réclamation ou controverse entre vous et nous concernant tout aspect de votre relation avec nous ou tout comportement ou défaut d'action de notre part, y compris les réclamations fondées sur une rupture de contrat, un délit civil (par exemple, une réclamation pour négligence ou responsabilité du fait des produits), une violation de la loi ou toute réclamation fondée sur toute autre théorie, et y compris celles fondées sur des événements survenus avant la date de la présente convention d'arbitrage. Toutes les contestations relatives à l'interprétation ou à l'applicabilité d'une disposition de la présente convention d'arbitrage, y compris les questions d'arbitrabilité, sont portées devant l'arbitre, qui statue sur toutes les questions relatives à l'interprétation, à l'applicabilité, à la violation, à l'invalidité, à la non-exécution, à la résiliation ou au caractère inadmissible de la présente convention d'arbitrage ou des conditions d'utilisation. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie individuelle qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation demandée par cette partie dans le cadre de sa (ses) plainte(s) individuelle(s). Toute décision de l'arbitre ou des arbitres sera définitive et contraignante pour chacune des parties et pourra faire l'objet d'un jugement dans tout tribunal compétent.
  2. Pas de recours collectif: Vous et l'Entreprise convenez que chacun d'entre nous peut déposer des réclamations contre l'autre uniquement sur une base individuelle et non en tant que plaignant ou membre d'une classe dans le cadre d'une action ou d'une procédure prétendument collective, représentative ou d'avocat général privé. Sauf accord contraire entre vous et la Société, l'arbitre ne peut consolider ou joindre les réclamations de plus d'une personne ou partie, et ne peut présider à aucune forme d'action ou de procédure consolidée, représentative, collective ou d'avocat général privé.
  3. Honoraires de l'arbitre: Le paiement de tous les frais de dépôt, d'administration et d'arbitrage sera régi par les règles de l'AAA alors en vigueur, sauf indication contraire dans la présente convention d'arbitrage. Chaque partie supportera ses propres frais d'avocat, coûts et dépenses encourus dans le cadre de la procédure d'arbitrage, quelle que soit l'issue de l'arbitrage. Les règles de l'AAA sont disponibles sur le site adr.org ou en appelant l'AAA au 1-800-778-7879.
  4. Délai de prescription : TOUTE CAUSE D'ACTION OU DE RÉCLAMATION QUE VOUS POURRIEZ AVOIR DÉCOULANT DE CES CONDITIONS D'UTILISATION OU DU SITE IFIT, OU S'Y RAPPORTANT, DOIT ÊTRE INTRODUITE DANS UN DÉLAI D'UN (1) AN APRÈS LA SURVENANCE DE LA CAUSE D'ACTION ; DANS LE CAS CONTRAIRE, CETTE CAUSE D'ACTION OU CETTE RÉCLAMATION EST DÉFINITIVEMENT PRESCRITE.
2. Option pour les petites créances : Nonobstant le paragraphe (a) qui précède, vous pouvez choisir de poursuivre une réclamation pour violation de la garantie devant un tribunal des petites créances plutôt que de vous soumettre à un arbitrage contraignant, mais uniquement si vous nous informez par écrit de votre souhait de le faire dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant votre transaction d'achat. Toute procédure devant un tribunal des petites créances engagée en vertu des présentes sera limitée uniquement à votre litige individuel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé à déposer ou à participer à un recours collectif ou à une réclamation consolidée devant un tribunal des petites créances en ce qui concerne les présentes conditions, l'équipement ou le site.
3. Droit applicable et tribunal compétent : Si, pour quelque raison que ce soit, un tribunal ou un arbitre décide qu'un litige n'est pas soumis à l'arbitrage obligatoire, vous et nous convenons que chacun d'entre nous peut introduire des réclamations contre l'autre uniquement sur une base individuelle et non en tant que plaignant ou membre d'un groupe dans le cadre d'une action ou d'une procédure prétendument collective, représentative ou menée par un procureur privé. Toute action ou procédure engagée par une partie et découlant des présentes conditions, de l'équipement ou du site, ou s'y rapportant, est régie et interprétée conformément aux lois de l'État de l'Utah, sans tenir compte des principes de conflits de lois, et toute action de ce type est portée exclusivement devant les tribunaux de l'État de l'Utah, dans le comté de Cache. Les parties se soumettent irrévocablement à la compétence exclusive de ces tribunaux, y compris, mais sans s'y limiter, à la compétence personnelle et à la juridiction de l'État de l'Utah, dans le comté de Cache.
Pas de renonciation : Le fait que nous ne fassions pas valoir nos droits en vertu des présentes ne constitue pas une renonciation à notre droit de faire valoir ces droits à l'avenir, sous réserve de la législation applicable.
Avis: Nous pouvons vous adresser des notifications en vertu des présentes (i) par courrier électronique, (ii) par courrier ordinaire ou (iii) en les publiant sur le site. Il vous incombe de vous assurer que vous nous avez fourni vos adresses électroniques et postales actuelles. Vous pouvez nous contacter à tout moment par courrier électronique à l'adresse support@ifit.com ou par courrier personnel, courrier de nuit ou courrier recommandé ou certifié à iFIT Inc. situé à 1500 South 1000 West, Logan, UT 84321.
Intégralité de l'accord : Les présentes conditions, ainsi que l'e-mail de confirmation mentionné à la section (2) ci-dessus, toutes les instructions que nous vous fournissons concernant l'équipement, les « conditions d'utilisation » et la « politique de confidentialité » de notre site, et le Contrat d'Achat de l'Équipement ultérieur qui sera fourni lors de la facturation finale (collectivement, les « documents de l'accord ») régissent les droits et les obligations des parties concernant l'achat de l'équipement. Dès la signature du Contrat d'Achat de l'Équipement, tous les documents du contrat sont réputés intégrés et constituent l'accord complet et définitif entre les parties en ce qui concerne l'objet du présent contrat. En cas de conflit ou d’incohérence entre les Documents contractuels : (a) le Contrat d’achat d’équipement prévaudra sur les présentes Conditions, sauf en ce qui concerne le montant du dépôt, les modalités de paiement et les conditions de remboursement ; (b) le Contrat d’achat d’équipement et ces Conditions primeront sur tout courriel de confirmation ou toute instruction relative à l’équipement ; et (c) les conditions spécifiques à l’achat de l’Équipement prévaudront sur les dispositions générales des Conditions d’utilisation et de la Politique de confidentialité.

ERSTE EINZAHLUNG Bedingungen und Konditionen für

den KAUF von ULTRA 1 1

BITTE LESEN SIE DIESE EINZAHLUNGSBEDINGUNGEN (DIE „BEDINGUNGEN“) SORGFÄLTIG DURCH, DA SIE IHRE RECHTE UND PFLICHTEN IN BEZUG AUF IHRE EINZAHLUNG FüR DEN KAUF DES NORDICTRACK ULTRA 1 LAUFBANDES (DIE „AUSRüSTUNG“) BESCHREIBEN. IHRE EINREICHUNG EINER EINZAHLUNG STELLT IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESEN BEDINGUNGEN DAR.

WICHTIGE HINWEISE

ZWEISTUFIGER KAUFPROZESS: DIESE BEDINGUNGEN REGELN DIE ERSTE EINZAHLUNGSPHASE IHRES GERÄTEKAUFS. EIN GERÄTEKAUFVERTRAG MIT ZUSÄTZLICHEN BEDINGUNGEN WIRD VOR DER ENDGüLTIGEN ZAHLUNG BEREITGESTELLT, UM IHREN GERÄTEKAUF ABZUSCHLIESSEN (SIE KÖNNEN JEDERZEIT VOR DER ENDGüLTIGEN ZAHLUNG EINE RüCKERSTATTUNG BEANTRAGEN, WIE IN DIESEN BEDINGUNGEN BESCHRIEBEN);
VORAUSSICHTLICHES VERSANDDATUM: DAS VORAUSSICHTLICHE VERSANDDATUM FüR DAS GERÄT BETRÄGT SECHS (6) MONATE AB DEM DATUM, AN DEM WIR IHRE ANZAHLUNG ERHALTEN HABEN (WIE UNTEN DEFINIERT);
GEWERBLICHE KÄUFER: WENN SIE EIN UNTERNEHMEN SIND, DAS EINEN KAUF TÄTIGT, KÖNNEN ZUSÄTZLICHE ODER ABWEICHENDE BEDINGUNGEN UND PREISE GELTEN, WIE UNTEN BESCHRIEBEN; UND
VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN: DIESE BEDINGUNGEN ERFORDERN DIE BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN DURCH EIN ENDGüLTIGES UND VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN AUF INDIVIDUELLER BASIS. FALLZUSAMMENLEGUNGEN UND SAMMELKLAGEN SIND NICHT ZULÄSSIG

Anforderungen an die Förderfähigkeit: Durch die Einreichung einer Einzahlung erklären und garantieren Sie, dass Sie: (a) diese Bedingungen in ihrer Gesamtheit akzeptieren; (b) mindestens 18 Jahre alt sind; (c) nach geltendem Recht, Regeln, Vorschriften nicht verboten sind, auf diese Website oder einen der Inhalte, Waren oder Dienstleistungen dieser Website zuzugreifen oder diese zu nutzen, und (d) befügt sind, diese Bedingungen und den nachfolgenden Gerätekaufvertrag abzuschließen. Wir akzeptieren derzeit Bestellungen mit einer Lieferadresse nur in Kanada, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien, Großbritannien und Australien und werden diese Bedingungen aktualisieren, sobald weitere Länder verfügbar sind.
Anwendbarkeit der Bedingungen: Diese Bedingungen stellen eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und iFIT Inc. (hierin als "Unternehmen", "wir", "uns" oder "unser" bezeichnet) dar und regeln Ihre erste Einzahlung für den Kauf der Ausrüstung und der damit verbundenen Dienstleistungen über Ultra1.com (zusammen mit allen internationalen Versionen derselben, der "Website"). Ihre Einreichung einer Einzahlung stellt die Annahme dieser Bedingungen dar. Die vollständigen Geschäftsbedingungen für den Kauf der Geräte (der „Gerätekaufvertrag“) werden der endgültigen Rechnung beigefügt. Ihre überprüfung und Annahme des Gerätekaufvertrags ist erforderlich, um den Kauf abzuschließen. Der Gerätekaufvertrag enthält zusätzliche Bestimmungen in Bezug auf Zahlung, Lieferung, Garantien, Haftung und andere wesentliche Bedingungen, die in diesen Bedingungen nicht vollständig geregelt sind.
Online-Bestellungen: Wir behalten uns das Recht vor, jede Bestellung nach eigenem Ermessen anzunehmen oder abzulehnen. Wir werden eine Bestellung nur in ihrer Gesamtheit annehmen oder ablehnen. Sollten wir Ihr Angebot annehmen, eine Anzahlung für den Kauf des Geräts zu leisten, erhalten Sie eine E-Mail Bestätigung an die E-Mail Adresse, die Sie zu diesem Zeitpunkt angeben.

Ungeachtet des Vorstehenden behalten wir uns das Recht vor, jede Bestellung, die von uns angenommen wurde (wie durch eine Bestätigungs-E-Mail belegt), jederzeit nach eigenem Ermessen zu stornieren.
Zahlungsbedingungen: Der Preis für die Ausrüstung und die damit verbundenen Dienstleistungen entspricht dem zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion angezeigten Preis. Zusätzlich zu dem angegebenen Preis sind Sie für alle anwendbaren Verkaufs-, Nutzungs-, Verbrauchs- und ähnlichen Steuern verantwortlich. Die Zahlung darf nur mit einer gültigen Kredit- oder Debitkarte oder über einen echten elektronischen Zahlungsanbieter (z. B. PayPal) erfolgen. Durch die Verwendung eines solchen Karten- oder Zahlungsanbieters erklären und garantieren Sie hiermit Ihr uneingeschränktes Recht und Ihre Befugnis, einen solchen Kauf in der gewählten Weise zu tätigen, ohne gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften zu verstoßen.
1. Wenn Sie ein Verbraucher und kein Unternehmen sind, erklären Sie sich zum Kauf der Ausrüstung damit einverstanden, eine Anzahlung in Höhe von 5.000,00 US$ (die „Anzahlung“) zu leisten. Die Anzahlung wird unter den in Abschnitt 5 genannten Bedingungen zurückerstattet.
2. Wenn Sie ein Unternehmen sind, erklären Sie sich damit einverstanden, eine Anzahlung in Höhe des im Bestellformular angegebenen Betrags zu leisten, um Ihren Gerätekauf einzuleiten.
Versand- und Rückgabeinformationen: Unsere Standardversand- und Rückgaberichtlinien, die je nach Versandziel variieren, regeln alle Ausrüstungssendungen und Rücksendungen nach dem endgültigen Kauf. Diese Richtlinien umfassen Versandmethoden, Kosten, Zeitrahmen, Rückgabeberechtigung, Verfahren und damit verbundene Gebühren. Sie erhalten die geltenden Versand- und Rückgaberichtlinien im Gerätekaufvertrag und/oder durch Kommunikation mit unserem Verkaufsteam vor dem endgültigen Kauf. Die Versionen dieser Richtlinien, die zum Zeitpunkt Ihrer letzten Zahlung gültig sind, gelten für Ihren Kauf.
Rückerstattungen: :
1. VORAUSSICHTLICHES VERSANDDATUM: DAS VORAUSSICHTLICHE VERSANDDATUM FüR DAS GERÄT BETRÄGT SECHS (6) MONATE AB DEM DATUM, AN DEM WIR IHRE ANZAHLUNG ERHALTEN HABEN. DIESER ZEITPLAN WIRD BESTÄTIGT ODER AKTUALISIERT, WENN WIR IHRE ENDGüLTIGE RECHNUNG UND DEN GERÄTEKAUFVERTRAG SENDEN.
2. WIDERRUFSRECHT: SIE HABEN DAS RECHT, IHRE BESTELLUNG ZU STORNIEREN UND EINE VOLLSTÄNDIGE RüCKERSTATTUNG ZU ERHALTEN IHRE ANZAHLUNG JEDERZEIT VOR DER ANNAHME DES KAUFVERTRAGS FüR DAS GERÄT ZURüCKZAHLEN UM ZU STORNIEREN UND EINE RüCKERSTATTUNG ZU ERHALTEN, KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE UNTER 877-598-4669. BITTE ERLAUBEN SIE CA. 60-90 TAGE FüR DIE BEARBEITUNG DER RüCKERSTATTUNG.
3. VERZÖGERUNGSBENACHRICHTIGUNGEN: WENN WIR FESTSTELLEN, DASS DAS VERSANDDATUM üBER DEN VORAUSSICHTLICHER ZEITRAUM VON SECHS (6) MONATEN, WERDEN WIR SIE üBER DIE VERZÖGERUNG BEIM VERSAND DER ENDGüLTIGEN RECHNUNG UND DES GERÄTEKAUFVERTRAGS INFORMIEREN. DIE VERZÖGERUNGSBENACHRICHTIGUNG ENTHÄLT EIN üBERARBEITETES VERSANDDATUM UND IHR RECHT, ENTWEDER (I) IHRE BESTELLUNG ZU STORNIEREN, UM EINE VOLLSTÄNDIGE RüCKERSTATTUNG IHRER ANZAHLUNG ZU ERHALTEN, ODER (II) DAS NEUE VERSANDDATUM ZU AKZEPTIEREN, INDEM SIE MIT DEM GERÄTEKAUFVERTRAG FORTFAHREN.
4. KEIN AUSRüSTUNGSKAUFVERTRAG/ SCHLUSSZAHLUNG: WENN SIE DEN AUSRüSTUNGSKAUFVERTRAG NICHT AKZEPTIEREN, NACHDEM WIR IHN BEREITGESTELLT HABEN (EINSCHLIESSLICH WIE IN EINER VERZÖGERUNGSBENACHRICHTIGUNG ANGEGEBEN), WENN WIR IHRE ANNAHME UND ENDGüLTIGE ZAHLUNG IMMER NOCH NICHT ERHALTEN, WERDEN WIR IHRE BESTELLUNG STORNIEREN UND DIE RüCKERSTATTUNG IHRER ANZAHLUNG VERANLASSEN.
5. GESCHÄFTLICHE EINKÄUFE: : FüR EINLAGEN VON UNTERNEHMEN GELTEN DIE RüCKERSTATTUNGSBEDINGUNGEN, WIE SIE IN DEM BESTELLFORMULAR UND DEM NACHFOLGENDE GERÄTEKAUFVERTRAG.
übernahme und Verantwortlichkeiten des Käufers: :
1. Annahme des Käufers: Sie erkennen an, dass die Verwendung von Fitness- und Gymgeräten, einschließlich dem Geräte, mit einem inhärenten Risiko von Personenschäden verbunden ist. Sie übernehmen freiwillig alle Risiken und Gefahren, die mit der Verwendung des Geräts verbunden sind, unabhängig davon, ob sie in diesen Bedingungen beschrieben sind, bekannt oder unbekannt, inhärent oder anderweitig.
2. Pflichten des Käufers: Sie erklären sich damit einverstanden, das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck in übereinstimmung mit den von uns bereitgestellten Anweisungen oder Richtlinien zu verwenden. Sie sind für die ordnungsgemäße Wartung der Ausrüstung verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die regelmäßige Reinigung und Inspektion auf Verschleiß.
Zusicherungen & Gewährleistungen; Haftungsausschlüsse; Haftungsbeschränkungen:
1. Ihre Zusicherungen und Garantien. Indem Sie eine Anzahlung leisten und die Ausrüstung kaufen, sichern Sie uns, unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelperson oder eine Geschäftseinheit handelt, Folgendes zu:
  1. Sie haben das uneingeschränkte Recht, die Macht und die Befugnis, diese Transaktion abzuschließen und die damit verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne gegen folgende Bestimmungen zu verstoßen (A) gegen diese Bedingungen, (B) gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften oder (C) gegen Vereinbarungen oder Rechte Dritter zu verstoßen.
  2. Sie werden (A) die Ausrüstung und die damit verbundenen Dienstleistungen, die im Rahmen dieser Vereinbarung bereitgestellt werden, nur wie ausdrücklich genehmigt verwenden, (B) alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften in Verbindung mit der Verwendung der Ausrüstung einhalten und (C) die Ausrüstung nicht in einer Weise verwenden, die die Rechte Dritter verletzen würde.
  3. Sie kaufen die Ausrüstung (A) als Einzelperson ausschließlich für den persönlichen Gebrauch oder (B) als Geschäftseinheit ausschließlich für geschäftliche Zwecke. In keinem Fall dürfen Sie die Ausrüstung für den Wiederverkauf oder Export kaufen.
  4. Alle Informationen, die Sie im Zusammenhang mit dem Kauf des Geräts zur Verfügung stellen, sind wahrheitsgemäß, genau und vollständig.
  5. Sie verfügen über ausreichende Mittel, um den vollen Kaufpreis für die Ausrüstung zu zahlen und alle Verpflichtungen aus diesen Bedingungen zu erfüllen.
2. Beschränkte Garantien des Unternehmens: Die anwendbaren Garantien für die von Ihnen erworbenen Geräte sind diejenigen, die zum Zeitpunkt des endgültigen Kaufs gültig sind. Diese Garantien können sich ändern und werden Ihnen vor Ihrer Annahme des Gerätekaufvertrags zur überprüfung zur Verfügung gestellt.
Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen der Website: Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen der Website, die Sie finden, indem Sie auf den entsprechenden Footer-Link auf der Website klicken. Die Datenschutzrichtlinie regelt die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die wir von Personen erfassen, die unsere Website nutzen. Die Nutzungsbedingungen der Website regeln Ihre Nutzung unserer Website im Allgemeinen.
Drittbegünstigte: Diese Bedingungen sind zu Ihrem und unserem alleinigen Nutzen und nichts in diesen Bedingungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, soll anderen Personen oder Organisationen rechtliche oder billigkeitsrechtliche Rechte, Vorteile oder Rechtsmittel jeglicher Art aus oder aufgrund dieser Bedingungen gewähren.
Höhere Gewalt: Das Unternehmen haftet nicht für Verzögerungen oder Nichterfüllung, die durch Aktivitäten oder Faktoren verursacht werden, die außerhalb seiner angemessenen Kontrolle liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Krieg, Wetter, Streiks, überschwemmungen, Aussperrungen, Brände, höhere Gewalt, Terrorismus und/oder Lieferung, Verkäufer, Lieferant oder andere Verzögerungen, Nichterfüllung oder Ausfälle Dritter jeglicher Art.
Zuweisung : Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen einige oder alle seiner Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise an Dritte abtreten oder anderweitig übertragen. Sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung in jedem Fall keine Ihrer Rechte abtreten oder Ihre Pflichten aus diesem Vertrag delegieren, und jeder Versuch, dies zu tun, ist null und nichtig.
Teilweise Ungültigkeit: Wenn ein Teil oder ein Teil dieser Bedingungen als ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erachtet wird, bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft.
Streitbeilegung und Schlichtung: BITTE LESEN SIE DIESEN ABSCHNITT SORGFÄLTIG DURCH. ES WIRKT SICH AUF IHRE RECHTE AUS UND BEEINFLUSST DIE ART UND WEISE, WIE SIE UND WIR ANSPRüCHE GEGENEINANDER GELTEND MACHEN UND WIE DIESE ANSPRüCHE ENTSCHIEDEN WERDEN.
1. Schiedsvereinbarung: Vorbehaltlich des Unterabschnitts (b) unten erklären Sie und wir uns damit einverstanden, dass alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Kontroversen, die sich aus diesen Bedingungen, der Ausrüstung oder dem Standort ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, einem endgültigen und verbindlichen Schiedsverfahren unterliegen und nicht einer Sammelklage, einem Vertreter oder einer konsolidierten Klage oder einem Verfahren unterliegen (die „Schiedsvereinbarung“). Sie verstehen und stimmen zu, dass andere Rechte, die Sie hätten, wenn Sie vor Gericht kämen, im Schiedsverfahren möglicherweise nicht verfügbar oder eingeschränkt sind. Das Schiedsverfahren wird von der American Arbitration Association ("AAA") gemäß ihren Regeln und Verfahren verwaltet, einschließlich der Verbraucherschiedsgerichtsordnung der AAA, der Handelsschiedsgerichtsordnung der AAA und der Regeln des Internationalen Zentrums für Streitbeilegung der AAA (soweit zutreffend), wie durch diese Schiedsvereinbarung geändert. Ohne gegenseitige schriftliche Vereinbarung der Parteien entscheidet die AAA, welche AAA-Regeln im Schiedsverfahren anzuwenden sind.
  1. Geltungsbereich der Schiedsvereinbarung: Der Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 ff.) (die "FAA") und das Bundesschiedsgesetz regeln die Auslegung und Durchsetzung dieser Schiedsvereinbarung und, soweit dies nicht mit der FAA unvereinbar ist, das Recht des Staates Utah, ohne Rücksicht auf kollisionsrechtliche Grundsätze, regeln die Auslegung und Durchsetzung dieser Schiedsvereinbarung. Diese Schiedsvereinbarung soll weit ausgelegt werden und umfasst alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Kontroversen zwischen Ihnen und uns in Bezug auf Aspekte Ihrer Beziehung zu uns oder auf Verhalten oder Unterlassung unsererseits, einschließlich Ansprüche aufgrund von Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung (z. B. Fahrlässigkeit oder Produkthaftungsansprüche), Rechtsverletzung oder Ansprüche, die auf einer anderen Theorie beruhen, und einschließlich solcher, die auf Ereignissen basieren, die vor dem Datum dieser Schiedsvereinbarung eingetreten sind. Alle Anfechtungen der Auslegung oder Durchsetzbarkeit einer Bestimmung dieses Schiedsvertrags, einschließlich Fragen der Schiedsfähigkeit, sind dem Vermittler vorzulegen, und der Vermittler entscheidet über alle Fragen in Bezug auf die Auslegung, Durchsetzbarkeit, Verletzung, Ungültigkeit, Nichtdurchsetzung, Kündigung oder die Unzumutbarkeit dieses Schiedsvertrags oder der Bedingungen. Der Vermittler kann einen monetären Rechtsbehelf nur zugunsten der einzelnen Partei, die einen Rechtsbehelf beantragt, und nur in dem Umfang gewähren, der erforderlich ist, um einen Rechtsbehelf zu gewähren, der durch die individuelle (n) Forderung(en) dieser Partei beantragt wird Jeder Schiedsspruch des/der Vermittler(s) ist für jede der Parteien endgültig und bindend und kann als Urteil bei jedem zuständigen Gericht eingereicht werden.
  2. Keine Sammelklagen: Sie und das Unternehmen vereinbaren, dass jeder von uns Ansprüche gegen den anderen nur auf individueller Basis und nicht als Kläger oder Sammelkläger in einer angeblichen Sammelklage, Vertretung oder einem Verfahren eines privaten Anwalts erheben kann. Sofern Sie und das Unternehmen nichts anderes vereinbaren, darf der Vermittler nicht mehr als die Ansprüche einer Person oder Partei konsolidieren oder sich ihnen anschließen und darf nicht anderweitig in irgendeiner Form eine konsolidierte, repräsentative, Sammelklage oder ein allgemeines Verfahren oder Verfahren eines Privatanwalts leiten.
  3. Schiedsrichtergebühren: Die Zahlung aller Gebühren für Einreichung, Verwaltung und Schiedsrichtergebühren unterliegt den jeweils geltenden Regeln von AAA, sofern in dieser Schiedsvereinbarung nichts anderes angegeben ist. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltsgebühren, Kosten und Auslagen, die im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren entstehen, unabhängig vom Ausgang des Schiedsverfahrens. Die AAA-Regeln sind unter adr.org oder telefonisch bei der AAA unter 1-800-778-7879 erhältlich.
  4. Verjährungsfrist: JEDER KLAGEGRUND oder ANSPRUCH, den SIE AUS oder IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN oder DER iFit-Website HABEN, MUSS INNERHALB EINES (1) JAHRES NACH EINTRITT DES KLAGEGRUNDES EINGELEITET WERDEN; ANDERNFALLS ist ein SOLCHER KLAGEGRUND oder ANSPRUCH DAUERHAFT AUSGESCHLOSSEN.
2. Option für geringfügige Forderungen: Ungeachtet des vorstehenden Unterabschnitts (a) können Sie sich dafür entscheiden, eine Verletzung des Gewährleistungsanspruchs vor einem Gericht für geringfügige Forderungen zu verfolgen, anstatt sich einem verbindlichen Schiedsverfahren zu unterwerfen, aber nur, wenn Sie uns innerhalb von neunzig (90) Tagen nach Ihrer Kauftransaktion schriftlich darüber informieren. Alle im Rahmen dieses Vertrags eingeleiteten Gerichtsverfahren für geringfügige Forderungen sind ausschließlich auf Ihre individuelle Streitigkeit beschränkt; d. h. Sie sind nicht berechtigt, eine Sammelklage oder eine konsolidierte Klage vor einem Gericht für geringfügige Forderungen in Bezug auf diese Bedingungen, die Ausrüstung oder die Website einzureichen oder daran teilzunehmen.
3. Geltendes Recht und Gerichtsstand: Wenn ein Gericht oder ein Vermittler aus irgendeinem Grund entscheidet, dass eine Streitigkeit nicht einem obligatorischen Schiedsverfahren unterliegt, vereinbaren Sie und wir, dass jeder von uns Ansprüche gegen den anderen nur auf individueller Basis und nicht als Kläger oder Gruppenmitglied in einer angeblichen Sammelklage, einem Vertreter oder einer allgemeinen Klage oder einem Verfahren eines Privatanwalts geltend machen kann. Alle Klagen oder Verfahren von Parteien, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen, der Ausrüstung oder dem Standort ergeben, unterliegen den Gesetzen des Staates Utah und werden in übereinstimmung mit diesen ausgelegt, ohne Rücksicht auf die Grundsätze des Kollisionsrechts, und solche Klagen werden ausschließlich vor den Gerichten des Staates Utah, Cache County, erhoben. Die Parteien unterwerfen sich hiermit unwiderruflich der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die persönliche Zuständigkeit und den Gerichtsstand im Bundesstaat Utah, Cache County.
Keine Verzichte: Unser Versäumnis, eines unserer Rechte aus diesem Vertrag durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf unser Recht dar, eine solche Durchsetzung in Zukunft vorzunehmen, vorbehaltlich des geltenden Rechts.
Mitteilungen: Wir können Ihnen Mitteilungen im Rahmen dieser Vereinbarung per (i) E-Mail, (ii) normaler Post oder (iii) durch Veröffentlichung auf der Website zukommen lassen. Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie uns Ihre aktuellen E-Mail- und Postadressen zur Verfügung gestellt haben. Sie können uns jederzeit per E-Mail unter support@ifit.com oder durch persönliche übergabe, übernacht-Kurier, Einschreiben oder Rückschein an iFIT Inc. mit Sitz in 1500 South 1000 West, Logan, UT 84321 kontaktieren.
Gesamte Vereinbarung: Diese Bedingungen, zusammen mit der E-Mail Bestätigung, auf die in Abschnitt (2) oben verwiesen wird, alle Anweisungen, die wir Ihnen in Bezug auf die Ausrüstung zur Verfügung stellen, die "Nutzungsbedingungen" und "Datenschutzrichtlinien" unserer Website und der nachfolgende Gerätekaufvertrag, der auf der endgültigen Rechnung zur Verfügung gestellt wird (zusammen die "Vertragsdokumente"), regeln die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf den Kauf der Ausrüstung. Mit der Unterzeichnung des Gerätekaufvertrags gelten alle Vertragsdokumente als integriert und stellen die vollständige und endgültige Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand dar. Im Falle eines Widerspruchs oder einer Unstimmigkeit zwischen den Vertragsdokumenten: (a) hat der Gerätekaufvertrag Vorrang vor diesen Bedingungen, mit Ausnahme von Bestimmungen über den Kautionsbetrag, die Zahlungsbedingungen und die Rückerstattungsbedingungen; (b) sowohl der Gerätekaufvertrag als auch diese Bedingungen haben Vorrang vor E-Mail Bestätigungen oder Geräteanweisungen; und (c) die für den Gerätekauf spezifischen Bedingungen haben Vorrang vor den allgemeinen Nutzungsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen.

FIANZA Condiciones de

compra de la ULTRA 1

LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES DE FIANZA (LAS "CONDICIONES"), YA QUE DESCRIBEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON RESPECTO A SU FIANZA PARA LA COMPRA DE LA CINTA DE CORRER NORDICTRACK ULTRA 1 (EL "EQUIPO"). EL ENV ÍO DE UNA FIANZA CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES.

AVISOS IMPORTANTES

PROCESO DE COMPRA EN DOS FASES: ESTAS CONDICIONES RIGEN LA FASE DE FIANZA DE LA COMPRA DE SU EQUIPO. SE LE PROPORCIONARÁ UN CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS CON TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES ANTES DEL PAGO FINAL PARA COMPLETAR SU COMPRA (PUEDE SOLICITAR UN REEMBOLSO EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DEL PAGO FINAL, TAL Y COMO SE DESCRIBE EN ESTOS TÉRMINOS);
FECHA ESTIMADA DE ENV ÍO: LA FECHA PREVISTA DE ENV ÍO DEL EQUIPO ES DE SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBAMOS SU FIANZA (TAL Y COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN);
COMPRADORES COMERCIALES: SI USTED ES UNA ENTIDAD COMERCIAL QUE REALIZA UNA COMPRA, PUEDEN APLICARSE CONDICIONES Y PRECIOS ADICIONALES O DIFERENTES, TAL Y COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN; Y
ARBITRAJE VINCULANTE: ESTOS TÉRMINOS REQUIEREN LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE SÓLO SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL. NO SE PERMITEN LAS CONSOLIDACIONES DE CASOS NI LAS DEMANDAS COLECTIVAS.

Requisitos: Al enviar una fianza, usted declara y garantiza que: (a) acepta estos Términos en su totalidad; (b) tiene al menos 18 añ.os de edad; (c) no tiene prohibido el acceso o uso de este sitio web o cualquiera de los contenidos, bienes o servicios de este sitio web por cualquier ley, norma, reglamento aplicable, y (d) tiene la autoridad para entrar en estos Términos y el posterior acuerdo de compra de equipos. Actualmente sólo aceptamos pedidos con dirección de env ío en Alemania, Canadá, Españ.a, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido y Australia, y actualizaremos estas Condiciones a medida que haya más pa íses disponibles.
Aplicabilidad de las Condiciones: Estos Términos constituyen un acuerdo vinculante entre usted y iFIT Inc. (en adelante, "la Empresa", "nosotros", o "nuestro") y rigen su fianza para la compra del Equipo y los servicios relacionados a través de Ultra1.com (junto con todas las versiones internacionales del mismo, el "Sitio"). El env ío de una fianza constituye la aceptación de estas Condiciones. Los términos y condiciones completos que rigen la compra del Equipo (el "Contrato de Compra de Equipo") se proporcionarán con la factura final. Se requerirá su revisión y aceptación del Contrato de compra de equipos para finalizar la compra. El Contrato de compraventa de equipos contendrá disposiciones adicionales relativas al pago, la entrega, las garant ías, la responsabilidad y otros términos materiales que no se abordan en su totalidad en estas Condiciones.
Pedidos en l ínea: Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier pedido según nuestro propio criterio. Sólo aceptaremos o rechazaremos un pedido en su totalidad. Si decidimos aceptar su oferta de realizar una fianza para comprar el Equipo, recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección de correo electrónico que nos facilite en ese momento.

Sin perjuicio de lo anterior, nos reservamos el derecho de cancelar cualquier pedido una vez aceptado por nosotros (como lo demuestra un correo electrónico de confirmación) en cualquier momento a nuestra entera discreción.
Condiciones de pago: El precio del Equipo y los servicios relacionados son los que se muestran en el momento de su transacción. Además del precio indicado, usted es responsable de cualquier impuesto aplicable sobre ventas, uso, consumo y similares. El pago sólo puede efectuarse con una tarjeta de crédito o débito válida, o utilizando un proveedor de pago electrónico de buena fe (por ejemplo, PayPal). Al utilizar cualquiera de dichas tarjetas o proveedores de pago, usted declara y garantiza por la presente su pleno derecho y autoridad para realizar dicha compra en la forma elegida sin infringir ninguna ley, norma o reglamento aplicable.
1. Si usted es un consumidor y no una entidad comercial, para comprar el Equipo, acepta pagar una fianza de US$5.000,00 (la "Fianza"). La fianza es reembolsable en las condiciones especificadas en la sección 5.
2. Si usted es una entidad comercial, acepta pagar una fianza por el importe especificado en el formulario de pedido para iniciar la compra de su Equipo.
Información sobre env íos y devoluciones: Nuestras pol íticas estándar de env ío y devolución, que var ían según la jurisdicción en función del destino del env ío, regirán todos los env íos y devoluciones de Equipos tras la compra final. Estas pol íticas incluyen los métodos de env ío, los costes, los plazos, la posibilidad de devolución, los procedimientos y las tasas asociadas. Se le facilitarán las pol íticas de env ío y devolución aplicables en el Contrato de compra de equipos y/o a través de una comunicación de nuestro equipo de ventas antes de la compra final. Se aplicarán a su compra las versiones de estas pol íticas vigentes en el momento del pago final.
Reembolsos :
1. FECHA PREVISTA DE ENV ÍO: LA FECHA PREVISTA DE ENV ÍO DEL EQUIPO ES DE SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBAMOS SU FIANZA. ESTE CALENDARIO SE CONFIRMARÁ O ACTUALIZARÁ CUANDO LE ENVIEMOS LA FACTURA FINAL Y EL CONTRATO DE COMPRA DEL EQUIPO.
2. DERECHOS DE CANCELACIÓN: TIENE DERECHO A ANULAR SU PEDIDO Y RECIBIR UN REEMBOLSO COMPLETO
  DE SU FIANZA EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE ACEPTAR EL ACUERDO DE COMPRA DEL EQUIPO. PARA CANCELAR Y RECIBIR UN REEMBOLSO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN EL 877-598-4669. LA TRAMITACIÓN DEL REEMBOLSO TARDARÁ ENTRE 60 Y 90 D ÍAS.
3. NOTIFICACIONES DE RETRASO: SI DETERMINAMOS QUE LA FECHA DE ENV ÍO SE PROLONGARÁ MÁS ALLÁ DEL
  PER ÍODO DE SEIS (6) MESES PREVISTO, LE NOTIFICAREMOS EL RETRASO AL ENVIARLE LA FACTURA FINAL Y EL CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS. LA NOTIFICACIÓN DE RETRASO INCLUIRÁ UNA FECHA DE ENV ÍO REVISADA Y SU DERECHO A (I) CANCELAR SU PEDIDO PARA OBTENER EL REEMBOLSO ÍNTEGRO DE SU FIANZAL O (II) ACEPTAR LA NUEVA FECHA DE ENV ÍO CONTINUANDO CON EL ACUERDO DE COMPRA DEL EQUIPO.
4. NO HAY ACUERDO DE COMPRA DE EQUIPO / PAGO FINAL: SI NO ACEPTA EL ACUERDO DE COMPRA DEL EQUIPO DESPUÉS DE QUE SE LO HAYAMOS PROPORCIONADO (INCLUIDO LO DISPUESTO EN CUALQUIER NOTIFICACIÓN DE RETRASO), INTENTAREMOS PONERNOS EN CONTACTO CON USTED. SI AÚN AS Í NO RECIBIMOS SU ACEPTACIÓN Y PAGO FINAL, CANCELAREMOS SU PEDIDO E INICIAREMOS EL REEMBOLSO DE SU FIANZA.
5. COMPRAS DE EMPRESAS: LAS FIANZAS DE LAS ENTIDADES COMERCIALES ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE REEMBOLSO ESPECIFICADAS EN LA HOJA DE PEDIDO Y EL POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPOS.
Suposición y responsabilidades del comprador:
1. Suposición del Comprador: Usted reconoce que el uso de equipos de fitness y gimnasio, incluido el Equipo, conlleva riesgos inherentes de lesiones personales. Usted asume voluntariamente todos los riesgos y peligros asociados al uso del Equipo, ya sean descritos en estas Condiciones, conocidos o desconocidos, inherentes o no.
2. Responsabilidades del Comprador: Usted se compromete a utilizar el Equipo únicamente para los fines previstos, de acuerdo con las instrucciones o directrices que le proporcionemos. Usted será responsable del mantenimiento adecuado del Equipo, incluyendo pero no limitado a la limpieza regular y la inspección de desgaste.
Declaraciones y garant ías; Renuncias; Limitaciones de responsabilidad:
1. Sus declaraciones y garant ías. Al realizar una fianza y comprar el Equipo, usted, ya sea una persona f ísica o jur ídica, nos declara y garantiza lo siguiente:
  1. Usted tiene el pleno derecho legal, poder y autoridad para entrar en esta transacción y llevar a cabo su obligación en virtud del presente documento sin violar (A) estos Términos, (B) cualquier ley, norma o reglamento aplicable, o (C) cualquier acuerdo con, o los derechos de, cualquier tercero.
  2. Usted (A) utilizará el Equipo y los servicios relacionados proporcionados en virtud de este Contrato sólo como se autoriza expresamente, (B) cumplirá con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables en relación con el uso del Equipo, y (C) no utilizará el Equipo de ninguna manera que viole los derechos de terceros.
  3. Usted adquiere el Equipo (A) si es un particular, exclusivamente para uso personal o (B) si es una entidad comercial, exclusivamente para fines comerciales. En ningún caso podrá adquirir el Equipo para su reventa o exportación.
  4. Toda la información que proporcione en relación con la compra del Equipo es verdadera, exacta y completa.
  5. Dispone de fondos suficientes para pagar el precio total de compra del Equipo y para cumplir todas las obligaciones derivadas de las presentes Condiciones.
2. Garant ías limitadas de la Compañ. ía: Las garant ías aplicables al Equipo que usted adquiere serán las vigentes en el momento de la compra final. Estas garant ías están sujetas a cambios y se pondrán a su disposición para que las revise antes de que acepte el Contrato de compra de equipos.
Pol ítica de privacidad y condiciones de uso del sitio web: Por favor, revise nuestra Pol ítica de Privacidad y Condiciones de Uso del Sitio Web, que se pueden encontrar haciendo clic en el enlace de pie de página respectivo en el Sitio. La Pol ítica de privacidad rige el tratamiento de toda la información personal que podamos recopilar de cualquier persona que utilice nuestro Sitio. Las Condiciones de uso del sitio web regulan el uso de nuestro sitio en general.
Terceros beneficiarios: Estos Términos son para su y nuestro único beneficio y nada de lo aqu í contenido, expreso o impl ícito, pretende o conferirá a ninguna otra persona o entidad ningún derecho legal o equitativo, beneficio o recurso de cualquier naturaleza bajo o por razón de estos Términos.
Fuerza mayor: La Empresa no será responsable de los retrasos o incumplimientos causados por actividades o factores fuera de su control razonable, incluyendo sin limitación, guerra, clima, huelgas, inundaciones, cierres patronales, incendios, casos fortuitos, terrorismo, y/o retrasos, incumplimientos o fallos de entrega, vendedores, proveedores u otros terceros de cualquier tipo.
Cesión: La Empresa podrá ceder o transferir de otro modo cualquiera o todos sus derechos u obligaciones en virtud del presente, en su totalidad o en parte, a cualquier tercero a su entera discreción. No podrá ceder ninguno de sus derechos ni delegar ninguna de sus obligaciones en virtud del presente documento en ningún momento sin nuestro consentimiento previo por escrito en cada caso, y cualquier intento de hacerlo será nulo y sin efecto.
Invalidez parcial: Si alguna parte o porción de estas Condiciones se considera inválida, ilegal o inaplicable, las disposiciones restantes continuarán en pleno vigor y efecto.
Resolución de litigios y arbitraje: LEA ATENTAMENTE ESTA SECCIÓN. AFECTA A SUS DERECHOS Y REPERCUTE EN LA FORMA EN QUE USTED Y NOSOTROS PRESENTAMOS RECLAMACIONES MUTUAMENTE Y EN CÓMO SE DECIDEN ESAS RECLAMACIONES.
1. Acuerdo de arbitraje: Sujeto a la subsección (b) a continuación, usted y nosotros acordamos que todas y cada una de las disputas, reclamaciones o controversias que surjan o se relacionen de alguna manera con estos Términos, el Equipo o el Sitio estarán sujetas a arbitraje final y vinculante, y no estarán sujetas a ninguna acción o procedimiento colectivo, representativo o consolidado (el "Acuerdo de arbitraje"). Usted entiende y acepta que otros derechos que tendr ía si acudiera a los tribunales pueden no estar disponibles o estar limitados en el arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") con arreglo a sus normas y procedimientos, incluidas las Normas de Arbitraje de Consumo de la AAA, las Normas de Arbitraje Comercial de la AAA y las Normas del Centro Internacional de Resolución de Disputas de la AAA (según proceda), modificadas por el presente Acuerdo de Arbitraje. Salvo acuerdo mutuo por escrito de las partes, la AAA decidirá qué normas de la AAA se aplicarán en el arbitraje.
  1. Alcance del acuerdo de arbitraje: La Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. § 1 et seq) (la "FAA") y la ley federal de arbitraje rigen la interpretación y el cumplimiento de este Acuerdo de Arbitraje y, en la medida en que no sea incompatible con la FAA, la ley del Estado de Utah, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes, rigen la interpretación y el cumplimiento de este Acuerdo de Arbitraje. El presente Acuerdo de Arbitraje debe interpretarse en sentido amplio e incluye cualquier disputa, reclamación o controversia entre usted y nosotros en relación con cualquier aspecto de su relación con nosotros o cualquier conducta u omisión por nuestra parte, incluidas las reclamaciones basadas en incumplimiento de contrato, responsabilidad extracontractual (por ejemplo, una reclamación por negligencia o responsabilidad por productos defectuosos), infracción de la ley o cualquier reclamación basada en cualquier otra teor ía, e incluidas las basadas en hechos ocurridos con anterioridad a la fecha del presente Acuerdo de Arbitraje. Todas las impugnaciones a la interpretación o aplicabilidad de cualquier disposición de este Acuerdo de Arbitraje, incluidas las cuestiones de arbitrabilidad, se presentarán ante el árbitro, y el árbitro decidirá sobre todas las cuestiones relativas a la interpretación, aplicabilidad, violación, invalidez, no aplicación, terminación o inconstitucionalidad de este Acuerdo de Arbitraje o de las Condiciones. El árbitro sólo podrá conceder compensaciones monetarias a favor de la parte individual que solicita la compensación y sólo en la medida necesaria para proporcionar la compensación solicitada por la(s) demanda(s) individual(es) de dicha parte. Cualquier laudo del árbitro o árbitros será definitivo y vinculante para cada una de las partes y podrá ser presentado como sentencia en cualquier tribunal de jurisdicción competente.
  2. No a las demandas colectivas: Usted y la Empresa acuerdan que cada uno de nosotros podrá presentar reclamaciones contra el otro únicamente a t ítulo individual y no como demandante o miembro de una clase en cualquier acción o procedimiento supuestamente colectivo, representativo o de abogado general privado. A menos que tanto usted como la Empresa acuerden lo contrario, el árbitro no podrá consolidar o unir las reclamaciones de más de una persona o parte, y no podrá presidir ninguna forma de acción o procedimiento consolidado, representativo, colectivo o de abogado general privado.
  3. Honorarios del árbitro: El pago de todos los honorarios por presentación, administración y honorarios del árbitro se regirá por las normas vigentes en ese momento de la AAA, a menos que se indique lo contrario en el presente Acuerdo de arbitraje. Cada parte correrá con sus propios honorarios de abogados, costas y gastos incurridos en relación con el procedimiento de arbitraje, independientemente del resultado del mismo. El Reglamento de la AAA está disponible en adr.org o llamando a la AAA al 1-800-778-7879.
  4. Plazo de prescripción: CUALQUIER CAUSA DE ACCIÓN O RECLAMACIÓN QUE USTED PUEDA TENER EN RELACIÓN CON ESTAS CONDICIONES DE USO O EL SITIO IFIT DEBERÁ INICIARSE EN EL PLAZO DE UN (1) AÑ.O A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA LA CAUSA DE ACCIÓN; DE LO CONTRARIO, DICHA CAUSA DE ACCIÓN O RECLAMACIÓN PRESCRIBIRÁ DE FORMA PERMANENTE.
2. Opción de demandas de menor cuant ía: No obstante lo dispuesto en el apartado (a) anterior, puede optar por presentar una reclamación por incumplimiento de garant ía ante un tribunal de reclamaciones de escasa cuant ía en lugar de someterse a un arbitraje vinculante, pero sólo si nos notifica por escrito su deseo de hacerlo en un plazo de noventa (90) d ías a partir de la transacción de compra. Cualquier procedimiento judicial de escasa cuant ía iniciado en virtud del presente se limitará exclusivamente a su disputa individual; es decir, no se le permite presentar ni participar en una demanda colectiva o reclamación consolidada ante un tribunal de escasa cuant ía con respecto a estas Condiciones, el Equipo o el Sitio.
3. Ley aplicable y elección del lugar: Si, por cualquier motivo, un Tribunal o árbitro dictamina que una disputa no está sujeta a arbitraje obligatorio, usted y nosotros acordamos que cada uno de nosotros puede presentar reclamaciones contra el otro sólo a t ítulo individual y no como demandante o miembro de una clase en cualquier acción o procedimiento pretendidamente colectivo, representativo o de abogado general privado. Cualquier acción o procedimiento de cualquiera de las partes que surja de o esté relacionado con estos Términos, el Equipo o el Sitio se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Utah, sin tener en cuenta los conflictos de principios legales, y cualquier acción de este tipo se llevará a cabo exclusivamente en los tribunales del Estado de Utah, Condado de Cache. Por la presente, las Partes se someten irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales, incluyendo, sin limitación, la jurisdicción personal y la competencia en el Estado de Utah, Condado de Cache.
Sin renuncias: El hecho de que no hagamos valer cualquiera de nuestros derechos en virtud del presente no constituirá una renuncia a nuestro derecho a realizar dicha ejecución en el futuro, con sujeción a la legislación aplicable.
Notificaciones: Podemos proporcionarle notificaciones en virtud del presente documento por (i) correo electrónico, (ii) correo ordinario o (iii) publicándolas en el Sitio. Usted será responsable de garantizar que nos ha facilitado sus direcciones de correo electrónico y postal actualizadas. Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento por correo electrónico en support@ifit.com o mediante entrega personal, servicio de mensajer ía de un d ía para otro o correo certificado a iFIT Inc. con domicilio en 1500 South 1000 West, Logan, UT 84321.
Acuerdo completo: Estas Condiciones, junto con el correo electrónico de confirmación al que se hace referencia en la Sección (2) anterior, cualquier instrucción que le proporcionemos en relación con el Equipo, las "Condiciones de uso" y la "Pol ítica de privacidad" de nuestro Sitio, y el posterior Acuerdo de compra del Equipo que se proporcionará tras la factura final (colectivamente, los "Documentos del Acuerdo") regirán los derechos y obligaciones de las partes en relación con la compra del Equipo. Tras la firma del Contrato de Compraventa de Equipos, todos los Documentos del Contrato se considerarán integrados y constituirán el acuerdo completo y definitivo entre las partes con respecto al objeto del mismo. En caso de conflicto o incoherencia entre los Documentos del Contrato (a) el Contrato de compraventa de equipos tendrá prioridad sobre estas Condiciones, salvo en lo que respecta a las disposiciones relativas al importe del depósito, las condiciones de pago y las condiciones de reembolso; (b) tanto el Contrato de compraventa de equipos como estas Condiciones prevalecerán sobre cualquier correo electrónico de confirmación o instrucciones sobre el equipo; y (c) los términos espec íficos de la compra del Equipo prevalecerán sobre las disposiciones generales de las Condiciones de uso y la Pol ítica de privacidad.